河北2020年二建《工程法規(guī)》真題答案

河北2020年二建考試時(shí)間定為12月5、6日，2020年河北二級建造師《工程法規(guī)》考試時(shí)間為12月5日下午14點(diǎn)-16點(diǎn)，考試時(shí)長為2小時(shí)，本文將及時(shí)為大家更新2020河北二建《工程法規(guī)》真題答案及解析。

2020年12月二建《工程法規(guī)》真題答案：

一、單選題

1.關(guān)于建設(shè)工程施工總承包單位依法將建設(shè)工程進(jìn)行分包，有關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任的說法，正確的是( )。

A.分包工程的安全生產(chǎn)由分包單位獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任

B.分包工程的安全生產(chǎn)由施工總承包單位承擔(dān)全部責(zé)任

C.分包合同應(yīng)當(dāng)明確總、分包單位各自的安全生產(chǎn)責(zé)任

D.施工總承包單位和分包單位對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)承擔(dān)同等責(zé)任

[希賽答案] C

2.下列證據(jù)中，可以單獨(dú)作為認(rèn)定民事訴訟案件事實(shí)依據(jù)的是()。

A.未成年人所作的與其年齡和智力狀況不相當(dāng)?shù)淖C言

B.- -方當(dāng)事人提出、對方當(dāng)事人認(rèn)可的書證原件

C.與一方當(dāng)事人或者其代理人有利害關(guān)系的證人出具的證言

D.無法與原件、原物核對的復(fù)印件、復(fù)制品

[希賽答案] B

3.關(guān)于不可抗力的說法，正確的是()。

A.不可抗力包括主觀情況與客觀情況

B.法定的免責(zé)事由主要限于不可抗力

C.因不可抗力不能履行合同的，全部免除責(zé)任

D.當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，可以免除責(zé)任

[希賽答案] B

4.承包人可以解除建設(shè)工程施工合同的情形是( )

A.發(fā)包人提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件私攻備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的

B.發(fā)包人不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的

C.發(fā)包人未按約定支付工程價(jià)款，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)的

D.發(fā)包人遲延履行主要債務(wù)的

[希賽答案] C

5.在建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中，關(guān)于中標(biāo)的說法，正確的是()

A.國有資金占控股或者主導(dǎo)地位的依法必須進(jìn)行招標(biāo)榮勝的項(xiàng)目，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人

B.招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)授權(quán)評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)

C.中標(biāo)候選人的經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況發(fā)生較大變化的，取消其中標(biāo)資格

D.排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)

[希賽答案] A

6.根據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》，職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病需要榮勝暫停工作接受工傷醫(yī)療的，其停工留薪期-般不超過()。

A.3個月

B.6個月

C.12個月

D.9個月

[希賽答案] C

7.關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的是()。

A.檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立檔案管理制度，并應(yīng)當(dāng)單獨(dú)建立檢測結(jié)果不合格項(xiàng)目臺賬

B.由施工企業(yè)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測

C.檢測機(jī)構(gòu)可以監(jiān)制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備

D.檢測報(bào)告經(jīng)建設(shè)單位或者工程監(jiān)理單位確認(rèn)后，由建設(shè)單位歸檔

[希賽答案] A

8.關(guān)于施工合同解除后法律后果的說法，正確的是( )。

A.施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，經(jīng)修復(fù)后質(zhì)量合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定向承包人支付相應(yīng)的工程價(jià)款，修復(fù)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)

B.施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，經(jīng)修復(fù)后質(zhì)量仍不合格的，承包人請求支付工程價(jià)款的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)視情況支付工程價(jià)款

C.施工合同解除后，合同雙方權(quán)利義務(wù)不再履行，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人也無需向承包人支付工程價(jià)款

D.因一方違約導(dǎo)致施工合同解除的，違約方應(yīng)當(dāng)賠償因此給對方造成的損失

[希賽答案] D

9.在建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中，關(guān)于投標(biāo)報(bào)價(jià)的說法，正確的是()。

A.招標(biāo)人可以與中標(biāo)人就其投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行談判

B.投標(biāo)報(bào)價(jià)可以低于工程成本

C.投標(biāo)報(bào)價(jià)不得低于最低投標(biāo)限價(jià)總價(jià)D.投標(biāo)報(bào)價(jià)高于較高投標(biāo)限價(jià)總價(jià)的,應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)

[希賽答案] D

10.關(guān)于合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓的說法，正確的是()。

A.債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的通知可以撤銷"

B.債權(quán)人轉(zhuǎn)讓債權(quán)的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)債務(wù)人同意

C.債務(wù)人接到債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知后，債務(wù)人對讓與人的抗辯，可以向受讓人主張

D.債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，受讓人不能取得與債權(quán)有關(guān)的從權(quán)利

[希賽答案] C

11.下列措施中，屬于政府政策引導(dǎo)建筑節(jié)能技術(shù)進(jìn)步相應(yīng)的節(jié)能激勵措施的是()。

A.鼓勵私募基金

B.低價(jià)出讓土地

C.財(cái)政安排節(jié)能專項(xiàng)資金

D.能源消費(fèi)實(shí)行包費(fèi)制

[希賽答案] C

12.關(guān)于記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案的說法，正確的是()。

A.注冊建造師無正當(dāng)理由拒絕或者未及時(shí)簽字蓋章的，記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案

B.注冊建造師不配合辦理交接手續(xù)的,視情況記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案

C.注冊建造師透露建設(shè)單位商業(yè)信息的，記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案

D.注冊建造師修改施工文件的，記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案

[希賽答案] A

13.關(guān)于委托合同的說法，正確的是()。

A.經(jīng)受托人同意，委托人在受托人之外委托第三人處理委托事務(wù)，給受托人造成損失的，委托人不再承擔(dān)責(zé)任

B.委托人喪失民事行為能力的，受托人不得繼續(xù)處理委托事務(wù)

C.無償?shù)奈泻贤?，因受托人的過失給委托人造成損失的，受托人應(yīng)當(dāng)賠償損失

D.經(jīng)委托人同意，受托人轉(zhuǎn)委托的，委;托人可以就委托事務(wù)直接指示轉(zhuǎn)委托的第三人，受托人僅就第三人的選任及其對第三人的指示承擔(dān)責(zé)任

[希賽答案] D

14.在建設(shè)工程施工合同履行中，建設(shè)單位沒有及時(shí)檢查隱蔽工程，承包人()。

A.只能順延工期，無權(quán)要求賠償停工、窩工損失

B.可以順延工期，并要求賠償停工、窩工損失

C.可以順延工期，對隱蔽工程的質(zhì)量缺陷不承擔(dān)責(zé)任

D.既無權(quán)順延工期，也無權(quán)要求賠償停工、窩工損失

[希賽答案] B

15.關(guān)于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書期限延續(xù)的說法，正確的是()。

A.企業(yè)資質(zhì)證書有效期為3年

B.企業(yè)應(yīng)當(dāng)于資質(zhì)證書有效期屆滿5個月前，向原資質(zhì)許可機(jī)關(guān)提出延續(xù)申請

C.資質(zhì)許可機(jī)關(guān)逾期未作出決定的，視為準(zhǔn)予延續(xù)

D.資質(zhì)許可機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)于資質(zhì)證書有效期屆滿1個月前作出是否準(zhǔn)予延續(xù)的決定;

[希賽答案] C

16.某工程施工現(xiàn)場發(fā)生了生產(chǎn)安全事故，造成12人死亡，5000萬元直接經(jīng)濟(jì)損失。根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》，該事故屬于()。

A.一般事故

B.重大事故

C.較大事故

D.特別重大事故

[希賽答案] B

17.關(guān)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的說法，正確的是()。

A.優(yōu)先受償權(quán)的行使期限為6個月，自工程實(shí)際完工之日起算

B.抵押權(quán)優(yōu)先于優(yōu)先受償權(quán).

C.優(yōu)先受償權(quán)的范圍包括逾期支付建設(shè)工程價(jià)款的違約金

D.承包人就商品房享有的工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)不得對抗己支付全部或者大部分購買商品房款項(xiàng)的買受人

[希賽答案] D

18.根據(jù)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》，施工企業(yè)編制的本單位應(yīng)對生產(chǎn)安全事故的總體工作程序、措施和應(yīng)急預(yù)案體系的總綱，屬于()。

A.綜合應(yīng)急預(yù)案

B.專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案

C.現(xiàn)場處置方案

D.特別應(yīng)急預(yù)案

[希賽答案] A

19.下列投標(biāo)人的競爭行為中，符合法律規(guī)定的是() 。

A.投標(biāo)人利用其影響力影響招標(biāo)人，以謀取競爭優(yōu)勢

B.投標(biāo)人在投標(biāo)文件中載明投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率

C.投標(biāo)人給予招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的工作人員財(cái)物，以謀取交易機(jī)會

D.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)

[希賽答案] B

20.關(guān)于民事案件開庭審理的說法，正確的是()。

A.除涉及秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的案件外，人民法院均應(yīng)當(dāng)公開審理

B.原告無正當(dāng)理由拒不到庭的，人民法院應(yīng)當(dāng)缺席判決

C.人民法院對公開審理或者不公開審理的案件，-律公開宣告判決

D.人民法院宣判前，原告申請撒訴的,一律不予準(zhǔn)許

[希賽答案] B

21.關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)的說法，正確的是()。

A.招標(biāo)人接受聯(lián)合體投標(biāo)并進(jìn)行資格預(yù)審的，聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申.請文件后組成

B.資格預(yù)審后聯(lián)合體增減、更換成員的，其投標(biāo)有效

C.報(bào)標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在資格預(yù)審公告、招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請書中載明是否接受聯(lián)合體投標(biāo)

D.聯(lián)合體各方在同一招標(biāo)項(xiàng)目中以自己名義單獨(dú)投標(biāo)或者參加其他聯(lián)合體投標(biāo)的，相關(guān)投標(biāo)均有效

[希賽答案] C

22.關(guān)于施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理部的說法，正確的是( )。

A.大中型施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場設(shè)立項(xiàng)目經(jīng)理部

B.項(xiàng)目經(jīng)理部不具備法人資格,其與材料供應(yīng)商訂立的合同無效

C.項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目經(jīng)理部的法定代理人

D.項(xiàng)目經(jīng)理部行為的法律后果由施工企業(yè)承擔(dān)

[希賽答案] D

23.導(dǎo)致委托代理終止的情形是()。

A.代理期間屆滿但榮勝代理事務(wù)未能完成

B.被代理人喪失民事行為能力

C.代理人因防疫需要被隔離觀察

D.作為被代理人的法人進(jìn)入破產(chǎn)程序

[希賽答案] A

24.關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的說法正確的是()。

A.建設(shè)用地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓，應(yīng)當(dāng)采取書面形式訂立合同

B.使用期限應(yīng)當(dāng)與建設(shè)用地使期權(quán)的剩余期限一-致

C.應(yīng)當(dāng)向登記機(jī)構(gòu)申請新設(shè)登記

D.附著于該土地..上的建筑物，構(gòu)筑物及具附屬設(shè)施可以分別處分

[希賽答案] A

25.下列客體中，受知識產(chǎn)權(quán)法律制度保護(hù)的是()

A.產(chǎn)品.

B.存有軟件的光盤

C.商譽(yù)

D.商業(yè)秘密

[希賽答案] B

26.施工總承包合同中屬于施工企業(yè)義務(wù)的是()

A.提供施工圖設(shè)計(jì)文件

B.完成分包工程

C.支付工程款

D.對工程實(shí)施旁站，巡視和平行檢查

[希賽答案] B

27.下列財(cái)產(chǎn)中，可以抵押的是()

A.土地所有權(quán)

B.所有權(quán)有爭議的財(cái)產(chǎn)

C.土地附著物;

D.擬建造的船舶

[希賽答案] C

28.關(guān)于建筑工程一切險(xiǎn)附加的第三者責(zé)任險(xiǎn)的說法，正確的是()

A.保險(xiǎn)人承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任的范圍包括保險(xiǎn)期限屆滿后30日內(nèi)的損失

B.產(chǎn)生損失的意外事故應(yīng)當(dāng)與所保工程直接相關(guān)

C.人身傷亡、疾病或者財(cái)產(chǎn)損失的發(fā)生地僅限于施工場地內(nèi).

D.投保人的人員傷亡或者財(cái)產(chǎn)損失均包括在承保范圍內(nèi)

[希賽答案] B

29.關(guān)于工程重大安全事故罪的說法，正確的是()

A.建筑工程五方責(zé)任單位是該罪的犯罪主體

B.該罪的法定較高刑是死刑

C.該罪對直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員進(jìn)行處罰

D.該罪并處附加刑

[希賽答案] D

30.關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，正確的是( )

A.投標(biāo)保證金的數(shù)額.上限為招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的5%

B.投標(biāo)截止后投標(biāo)人撤銷榮勝投標(biāo)文件的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金

C.中標(biāo)人被取消其中標(biāo)資格的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金

D.招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在書面合同訂立后5日內(nèi)向中和未中標(biāo)的投標(biāo)人退還榮勝投標(biāo)保證金及銀行同期存款利息

[希賽答案] D

31.關(guān)于融資租賃合同當(dāng)事人義務(wù)的說法，正確的是()。

A.出租人向承租人履行交付標(biāo)的物的義務(wù)

B.出賣人向承租人履行標(biāo)的物的瑕疵擔(dān)保義務(wù)

C.出租人向承租人履行租賃物維修的義務(wù)

D.承租人向出賣人履行交付租金的義務(wù)

[希賽答案] B

32.關(guān)于施工企業(yè)質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)的說法，正確的是()。

A.施工企業(yè)自行承擔(dān)原材料、設(shè)備的差價(jià)時(shí)，對其更換不必經(jīng)建設(shè)單位同意

B.施工企業(yè)是建設(shè)工程質(zhì)量的責(zé)任主體

C.對施工質(zhì)量負(fù)責(zé)是施工企業(yè)法定的質(zhì)量責(zé)任

D.建設(shè)工程實(shí)行總承包，總承包單位依法將建設(shè)工程分包的，總承包單位與分包單位應(yīng)當(dāng)對全部建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)

[希賽答案] C

33.下列行為中，屬于人民法院行政訴訟受案范圍的是( )。

A.行政機(jī)關(guān)為作出行政行為而實(shí)施的準(zhǔn)備、論證、研究、層報(bào)、咨詢等過程性行為

B.行政機(jī)關(guān)針對信訪榮勝事項(xiàng)作出的登記、受理、交辦、轉(zhuǎn)送、復(fù)查、復(fù)核意見等行為

C.行政機(jī)關(guān)作出的暫扣或者吊銷許可證和執(zhí)照、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、沒收違法所得、沒收非法財(cái)物、罰款、警告等行政處罰

D..上級行政機(jī)關(guān)基于內(nèi)部層級監(jiān)督關(guān)系對下級榮勝行政機(jī)關(guān)作出的聽取報(bào).告、執(zhí)法檢查、督促履責(zé)等行為

[希賽答案] C

34.關(guān)于勞務(wù)派遭的說法，正確的是( )。

A.用工單位可以根據(jù)實(shí)際需要隨時(shí)調(diào)整派遣勞動者的數(shù)量

B.被派遭勞動者在用工單位因工作遭受事故傷害的，用工單位應(yīng)當(dāng)申請工傷認(rèn)定，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)協(xié)助

C.被派遣勞動者在無工作期間，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)按照所在地人民政府規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，向其按月支付報(bào)酬

D.勞務(wù)派遭單位被責(zé)令關(guān)閉、撤銷，用工單位可以將被派遣勞動者退回勞務(wù)派遺單位的的約定無效

[希賽答案] C

35.根據(jù)《建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)管理辦法》，對實(shí)行工程量清單計(jì)價(jià)的建筑工程，鼓勵發(fā)承包雙方采用的計(jì)價(jià)方式是()。

A.總價(jià)方式

B.定額方式

C.成本加酬金方式

D.單價(jià)方式

[希賽答案] D

36.關(guān)于招標(biāo)公告的說法，正確的是()。

A.招標(biāo)人無論采用何種招標(biāo)方式，均應(yīng)當(dāng)發(fā)布標(biāo)公告

B.招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)包括招標(biāo)人的名稱和地址

C.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的招標(biāo)公告，可以在任一報(bào)刊、信息網(wǎng)絡(luò)或者其他媒介發(fā)布

D.招標(biāo)公告無須載明招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間

[希賽答案] B

37.關(guān)于無效合同的說法，正確的是()。

A.一方以欺詐手段訂立的，損害對方利益的合同無效

B.違反部門規(guī)章的強(qiáng)制性規(guī)定的合同無效

C.無效的合同自被認(rèn)定無效之日起沒有法律約束力

D.雙方惡意通，損害第三人利益的合同無效

[希賽答案] D

38.根據(jù)《較高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，當(dāng)事人對工程款付款時(shí)間沒有約定或者約定不明的，視為應(yīng)付款時(shí)間的是()。

A.建設(shè)工程未交付，工程款也未結(jié)算的，為提交竣工結(jié)算文件之日

B.建設(shè)工程未交付的，為提交竣工結(jié)算文件之.日

C.建設(shè)工程已經(jīng)實(shí)際交付的，為工程竣工驗(yàn)收合格之日

D.建設(shè)工程已經(jīng)實(shí)際交付的，為當(dāng)事人起訴

[希賽答案] B

39.關(guān)于仲裁協(xié)議效力確認(rèn)的說法，正確的是()。

A.當(dāng)事人對仲裁協(xié)議效力有異議的，應(yīng)當(dāng)在仲裁裁決作出前提出

B.一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請民法院作出裁定的，由仲裁委員會決定

C.當(dāng)事人向人民法院申請確認(rèn)仲裁協(xié)議效力的案件，只能由仲裁協(xié)議約定的仲裁機(jī)構(gòu)所在地的中級人民法院管轄

D.當(dāng)事人既可以請求仲裁委員會作出決定，也可以請求人民法院裁定

[希賽答案] D

40.用人單位與勞動者在用工前訂立勞動合同的，勞動關(guān)系自()起建立。

A.用工之日

B.試用期滿之日

C.訂立勞動合同之日.

D.勞動者提供擔(dān)保之.日

[希賽答案] A

41.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，下列國有資金占控股或者主導(dǎo)地位的依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目中，可以邀請招標(biāo)的是()。

A.采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用較高的項(xiàng)目

B.受自然環(huán)境限制只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇的項(xiàng)目

C.住所地為項(xiàng)目所在地的合格投標(biāo)人僅有三家的項(xiàng)目

D.某技術(shù)簡單的大型工程項(xiàng)目

[希賽答案] B

42.下列施工管理文件簽章及修改的做法中，正確的是()

A.分包單位簽署質(zhì)量合格的文件，應(yīng)當(dāng)由擔(dān)仟單承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的注冊建造師簽章

B.分包工程的施工管理文件應(yīng)當(dāng)由總承包單注冊建造師簽章

C.注冊建造師已經(jīng)簽章的施工管理文件的修改，由其本人直接進(jìn)行并自行負(fù)責(zé)

D.修改注冊建造師己經(jīng)簽章的施工管理文件，所在施工企業(yè)可以指定具有高級職稱的技術(shù)人員直接修改

[希賽答案] A

43.根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，屬于施工企業(yè)承攬業(yè)務(wù)不良行為的是( )

A.未對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料取樣檢測的

B.將承包的工程轉(zhuǎn)包的

C.在施工中偷工減料的

D.未取得安全生產(chǎn)許可證擅自進(jìn)行生產(chǎn)的

[希賽答案] B

44.關(guān)于施工中節(jié)能措施的說法，正確的是()。

A.在施工組織設(shè)計(jì)中，合理安排施工順序、工作面

B.應(yīng)當(dāng)制定嚴(yán)格的施工能耗指標(biāo)

C.優(yōu)先使用監(jiān)理單位推薦的節(jié)能、高效、環(huán)保的施工設(shè)備和機(jī)具

D.施工現(xiàn)場統(tǒng)一-設(shè)定生產(chǎn)、生活、辦公和施工設(shè)備的用電控制指標(biāo)

[希賽答案] A

45.建筑節(jié)能分部工程驗(yàn)收的主持人應(yīng)當(dāng)是()

A.施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理

B.設(shè)計(jì)單位節(jié)能設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人

C.專業(yè)監(jiān)理工程師

D.總監(jiān)理工程師建設(shè)(單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)

[希賽答案] D

46.下列安全生產(chǎn)責(zé)任中，屬于建設(shè)工程項(xiàng)目專職安全生產(chǎn)管理人員職責(zé)的是()。

A.組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案

B.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施

C.現(xiàn)場監(jiān)督危險(xiǎn)性較大工程安全專項(xiàng)施工方案實(shí)施情況

D.督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患

[希賽答案] C

47.關(guān)于在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進(jìn)行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)的說法，正確的是()。

A.噪聲敏感建筑物不包括機(jī)關(guān)和科研單位的辦公

B.夜間施工作業(yè)必須征得附近居民同意

C.搶修、搶險(xiǎn)作業(yè)和因生產(chǎn)工藝上要求的可以無條件進(jìn)行夜間施工作業(yè)

D.噪聲敏感建筑物集中區(qū)域包括醫(yī)療區(qū)和以居民住宅為主的區(qū)域

[希賽答案] D

48.招標(biāo)投標(biāo)過程中，屬于招標(biāo)人與投標(biāo)人串通投標(biāo)的是()。

A.招標(biāo)人在開標(biāo)前開啟投標(biāo)文件并將有關(guān)信息泄露給投標(biāo)人

B.不同投標(biāo)人委托同一單位或者個人辦理投標(biāo)事

C.投標(biāo)人之間約定部分投標(biāo)人放棄投標(biāo)或者中標(biāo)

D.屬于同一集團(tuán)、協(xié)會、商會等組織成員的投標(biāo)人按照該組織要求協(xié)同投標(biāo)

[希賽答案] A

49.某建設(shè)項(xiàng)目于6月7日領(lǐng)取施工許可證，開工后因地震導(dǎo)致該工程在次年3月23日中止施工。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)報(bào)告中止施工的最遲期限是次年()。

A.3月28日

B.4月7日

C.4月23日

D.6月23日

[希賽答案] C

50.關(guān)于人民調(diào)解的說法，正確的是( )。

A.經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解達(dá)成的調(diào)解協(xié)議，雙方當(dāng)事人可以共同向調(diào)解組織所在地基層人民法院申請司法確認(rèn)

B.經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解達(dá)成調(diào)解協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)制作調(diào)解協(xié)議書

C.經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解達(dá)成的調(diào)解協(xié)議，具有法律強(qiáng)制力

D.當(dāng)事人就調(diào)解協(xié)議的履行發(fā)生爭議的，一方當(dāng)事人可以向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行

[希賽答案] A

51.關(guān)于建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的說法，正確的是()。

A.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目開工前申請領(lǐng)取安全生產(chǎn)許可證

B.安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿后應(yīng)當(dāng)向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)申請延期

C.建筑施工企業(yè)撤銷的，其安全生產(chǎn)許可證應(yīng)當(dāng)注銷

D.安全生產(chǎn)許可證遺失，向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)報(bào)告后即可申請補(bǔ)辦

[希賽答案] C

52.某施工企業(yè)為趕工期，未對施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等采取專項(xiàng)防護(hù)措施，行政主管部門責(zé)令其限期改正。該責(zé)令限期改正的行為屬于()。

A.行政處罰

B.行政裁決

C.行政強(qiáng)制執(zhí)行

D.行政強(qiáng)制措施

[希賽答案] A

53.李某被查處存在二級建造師職業(yè)資格“掛證”行為，2018年9月13日其注冊被撤銷、記入不良行為記錄并列入建筑市場主體“黑名單”。則李某可以再次申請二級建造師注冊的最早日期為()

A.2019年9月13日

B.2021年9月13日

C.2020年9月13日

D.2022年9月13日

[希賽答案] B

54.根據(jù)《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》，不屬于工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)制定階段的是()

A.希賽網(wǎng)評審

B.征求意見

C.送審

D.報(bào)批

[希賽答案] A

55.在承攬合同中，除當(dāng)事人另有約定的外，定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)等價(jià)款的，承攬人對完成的工作成果享有的權(quán)利是()。

A.留置權(quán)

B.抵押權(quán)

C.所有權(quán)

D.處分權(quán)

[希賽答案] A

56.關(guān)于建設(shè)工程返修的說法，正確的是()。

A.對施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工程，無論是不屬于施工企業(yè)原因造成的，施工企業(yè)都應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修

B.建設(shè)工程返修的標(biāo)的物僅是已完工工程

C.對竣工驗(yàn)收不合格的建設(shè)工程，若非施工企業(yè)原因造成的質(zhì)量問題，施工企業(yè)不負(fù)責(zé)返修

D.對竣工驗(yàn)收不合格的建設(shè)工程，若是施工企業(yè)原因造成的，由施工企業(yè)負(fù).責(zé)有償返修

[希賽答案] A

57.關(guān)于施中發(fā)現(xiàn)文物的說法，正確的是()。

A.在工程建設(shè)中發(fā)現(xiàn)文物，文物行政主管部接到報(bào)告后，如無特殊情況，應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)趕赴現(xiàn)場，并在7日內(nèi)提出處理意見。

B.在工程建設(shè)中發(fā)現(xiàn)的文物屬于所有，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的文物屬于集體所有

C.確因建設(shè)工期緊迫，對古文化遺址、古墓葬急需進(jìn)行搶救發(fā)掘的，由縣級人民政府文物行政主管部門]i門]組織發(fā).掘，并同時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。

D.進(jìn)行大型基本建設(shè)工程前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)組織從事考古發(fā)掘的單位在工程范圍內(nèi)有可能埋藏文物的地方進(jìn)行考古調(diào)查、勘探

[希賽答案] A

二、多選題：

61.關(guān)于中標(biāo)通知書的說法，正確的有()。

A.中標(biāo)通知書對招標(biāo)人和中標(biāo)人均具有法律效力

B.中標(biāo)通知書只對招標(biāo)人具有法律效力

C.中標(biāo)通知書發(fā)出后，招標(biāo)人不得擅自改變中標(biāo)結(jié)果

D.中標(biāo)通知書的法律性質(zhì)是承諾

E.中標(biāo)通知書只對中標(biāo)人具有法律效力

[希賽答案] A,C,D

62.關(guān)于承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的說法，正確的有()

A.構(gòu)筑物發(fā)生脫落造成他人損害的，所有人、管理人或者使用人不論是否有過錯，均應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任

B.建筑物倒塌造成他人損害的，由建筑工程五方責(zé)任主體承擔(dān)連帶責(zé)任

C.從建筑物中拋擲物品造成他人損害,難以確定具體侵權(quán)人的，除能夠證明自己不是侵權(quán)情形外，由可能加害的建筑物使用人給予問別人

D.建筑物玻璃幕墻部分脫落造成他人損害的，由施工企業(yè)承擔(dān)賠償責(zé)任

E.施工現(xiàn)場未采取揚(yáng)塵防治措施造成他人損害的，由施工企業(yè)承擔(dān)賠償責(zé)任

[希賽答案] C,E

63.導(dǎo)致民事訴訟時(shí)效中止的事由有()。

A.權(quán)利人向義務(wù)，人提出履行請求

B.繼承開始后未確定繼承人或者遺產(chǎn)管理人

C.權(quán)利人被義務(wù)人或者其他人控制

D.義務(wù)人同意履行義務(wù)

E.不可抗力

[希賽答案] B,C,E

64.關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量保修制度的說法,正確的是()。

A.施工企業(yè)不履行保修義務(wù)或者拖延履行保修義務(wù)的，責(zé)令改正，處5萬元以上30萬元以下的罰款

B.由他人原因造成的缺陷，承包人負(fù)責(zé)組織維修并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用

C.承包人維修并承擔(dān)榮勝相應(yīng)費(fèi)用后,對工柱的損失賠償責(zé)任即可免除

D.缺陷責(zé)任期內(nèi)，由承包人原因造成的缺陷成包人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)維修,并承擔(dān)鑒定及維修費(fèi)用

E.質(zhì)量保證金應(yīng)當(dāng)在缺陷榮勝責(zé)任期到.期后，由承包人向發(fā)包人申請返還

[希賽答案] C,E

65.張某擁有二級建造師執(zhí)業(yè)資格證書，下列情形中，屬于“掛證” 的有().

A.在某機(jī)關(guān)工作，注冊在甲施工企業(yè)

B.由甲施工企業(yè)繳納社會保險(xiǎn)，受聘并注冊在甲施工企業(yè)

C.在乙施工企業(yè)工作，注冊在甲施工企業(yè)

D.因事業(yè)單位改制保留了事業(yè)單位身份，社會保險(xiǎn)由該事業(yè)單位繳納，受聘并注冊在該事業(yè)單位下屬的施工企業(yè)

E.由乙施工企業(yè)繳納社會保險(xiǎn)，受聘并注冊在甲施工企業(yè)

[希賽答案] A,C,E

66.招標(biāo)人以不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人的情形有()。

A.就同一招標(biāo)項(xiàng)目向潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人提供有差別的項(xiàng)目信息

B.設(shè)定的資格、技術(shù)、商務(wù)條件與招標(biāo)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要不相適應(yīng)或者與合同履行無關(guān)

C.招標(biāo)文件中明確表示不接受聯(lián)合體投標(biāo)

D.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目以特定行政區(qū)域或者特定行業(yè)的業(yè)績、獎項(xiàng)作為加分條件成者中標(biāo)條件

E.限定或者指定特定的專利、商標(biāo)、品牌、原產(chǎn)地或者供應(yīng)商

[希賽答案] A,B,D,E

67.法的形式的含義包括( )。

A.法律規(guī)范創(chuàng)制機(jī)關(guān)的職責(zé)

B.法律規(guī)范的效力等級

C.法律規(guī)范的內(nèi)在邏輯

D.法律規(guī)范的地域效力

E.法律規(guī)范的歷史沿革

[希賽答案] A,B,D,E

68.關(guān)于留置的說法，正確的有()。

A.可以留置的財(cái)產(chǎn)僅限于合法占有的財(cái)產(chǎn)

B.可以留置的財(cái)產(chǎn)包括不動產(chǎn)

C.債權(quán)人實(shí)施留置后，債務(wù)人的債務(wù)承擔(dān)以留置財(cái)產(chǎn)的價(jià)值為限

D.建設(shè)工程合同中不能實(shí)施留置

E.留置權(quán)人負(fù)有妥善保管留置財(cái)產(chǎn)的義務(wù)

[希賽答案] A,D,E

69.用益物權(quán)的種類包括()。

A.土地承包經(jīng)營權(quán)

B.留置權(quán)

C.地役權(quán)

D.建設(shè)用地使用權(quán)

E.土地租賃權(quán)

[希賽答案] A,C,D

70.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，建設(shè)單位的安全責(zé)任有()。

A.在拆除工程施工15日前，將拆除施工組織方案等資料報(bào)送有關(guān)部門備案

B.確定建設(shè)工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費(fèi)用

C.編制安全施工技術(shù)措施和施工現(xiàn)場臨時(shí)用電方案不得壓縮合同約定的工期

D.不得壓縮合同約定的工期

E.統(tǒng)一協(xié)調(diào)總承包單位和分包單位的安全生產(chǎn)

[希賽答案] A,B

71.關(guān)于借款合同的說法，正確的有()

A.借款合同的標(biāo)的物是作為一般等價(jià)交換物的貨幣

B.借款合同不得采用口頭形式

C.自然人之間的借款合同對支付利息沒有約定的，應(yīng)當(dāng)按照全國銀行間同業(yè)拆借中心發(fā)布的貸款市場報(bào)價(jià)利率執(zhí)行

D.借款的利息不得預(yù)先在本金中扣除

E.借款合同自貸款人提供借款時(shí)生效

[希賽答案] A,D

72.關(guān)于勞務(wù)派遭協(xié)議的說法，正確的有()

A.勞務(wù)派遣協(xié)議不得約定用工單位可以將被派遭勞動者再派遣到其他用工單位

B.勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)將勞務(wù)派遭協(xié)議的內(nèi)容告知被派遣勞動者

C.實(shí)施勞務(wù)派遣的，由用工單位與勞動者訂立勞務(wù)派遣協(xié)議

D.被派遭勞動者享有與用工單位的勞動者同工同酬的權(quán)利，勞務(wù)派遣協(xié)議另有約定的除外

E.勞務(wù)派遣協(xié)議的法律性質(zhì)是勞動合同

[希賽答案] A,B

73.關(guān)于勞動爭議解決方式的說法，正確的有()。

A.勞動爭議發(fā)生后，當(dāng)事人可以向本單位勞動爭議調(diào)解委員會申請調(diào)解

B.經(jīng)勞動爭議調(diào)解委員會調(diào)解不成，當(dāng)事人一方要求仲裁的，可以向勞動爭議仲裁委員會申請勞動仲裁

C.當(dāng)事人一方可不經(jīng)調(diào)解而直接向勞動爭議仲裁委員會申請勞動仲裁

D.當(dāng)事人對勞動仲裁裁決不服的，可以向人民法院提起訴訟

E.經(jīng)勞動爭議調(diào)解委員會調(diào)解達(dá)成協(xié)議，當(dāng)事人一-方不履行的,對方當(dāng)事人可以向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行

[希賽答案] A,B,C,D

74.關(guān)于竣工日期的說法，正確的有()。

A.承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收報(bào)告，發(fā)包人及收的，以承包人提交驗(yàn)收報(bào)告之日為竣工日期

B.承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收報(bào)告，發(fā)包人拖、答題卡收的，以實(shí)際完工之日為竣工

C.建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收的，以發(fā)包人與承包人協(xié)商確定的使用日期為竣工日期

D.建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期

E.建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期

[希賽答案] A,D,E

75.關(guān)于施工中節(jié)材與材料資源利用的說法，正確的有()。

A.根據(jù)施工進(jìn)度、庫存情況等合理安排材料的采購、進(jìn)場時(shí)間和批次，減少庫存

B.根據(jù)現(xiàn)場平面布置情況就近卸載，避免和減少二次搬運(yùn)

C.優(yōu)化安裝工程的預(yù)留、預(yù)埋、管線路徑等方案

D.應(yīng)當(dāng)就地取材，施工現(xiàn)場500km以內(nèi)生產(chǎn)的建筑材料用量占建筑材料總重量的70%以上

E.圖紙會審時(shí)，應(yīng)當(dāng)審核節(jié)材與材料資源利用的相關(guān)內(nèi)容，達(dá)到材料損耗率比定額損耗率降低20%

[希賽答案] A,B,C,D

76.根據(jù)《建筑工程施工發(fā)包與承包違法行為認(rèn)定查處管理才法》，屬于違法分包行為的有( )

A.施工總承包單位將鋼結(jié)構(gòu)工程的施工分包給其他具備相應(yīng)資質(zhì)的單位的

B.專業(yè)分包單位將其承包的專業(yè)工程中勞務(wù)作業(yè)部分再分包的

C.專業(yè)作業(yè)承包人將其承包的勞務(wù)再分包的

D.承包單位將其承包的工程分包給個人的

E.有資質(zhì)的施工企業(yè)相互借用資質(zhì)承攬工程的

[希賽答案] C,D

77.依法必須進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的中標(biāo)候選人公示應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容有()。.

A.中標(biāo)候選人排序、名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、質(zhì)量、工期(交貨期)、以及評標(biāo)情況

B.中標(biāo)報(bào)選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的姓名及其相關(guān)證書名稱和編號

C.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件

D.提出異議的渠道和方式

E.中標(biāo)候選人的地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

[希賽答案] A,B,C,D

78.用人單位可以不提前通知，直接解除勞動合同的情形有()

A.勞動者在試用期間被證明不符合錄用條件的

B.勞動者被依法追究刑事責(zé)任的

C.勞動者同時(shí)與其他用人單位建立勞動關(guān)系的

D.勞動者不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)仍不能勝任工作的

E.勞動著非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作的

[希賽答案] A,B

79.根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面治理拖欠農(nóng)民工工資問題的意見》，關(guān)于工程建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付的說法，正確的有()

A.分包企業(yè)不得將農(nóng)民工工資委托施工總承包企業(yè)直接代發(fā)

B.施工總承包企業(yè)未按合同約定及時(shí)撥付工程款，致使分包企業(yè)拖欠農(nóng)民工工資的，施工總承包企業(yè)先行墊付農(nóng)民工全部工資

C.施工總承包企業(yè)對所承包工程項(xiàng)目的農(nóng)民工工資支付支付負(fù)總責(zé)，分包企業(yè)對所招用農(nóng)民工資支付負(fù)直接責(zé)任

D.施工總承包企業(yè)將工程轉(zhuǎn)包致使拖欠農(nóng)民工工資的，由建設(shè)單位和施工總承包企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任

E.積極引入商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)制，保障農(nóng)民工工資支付

[希賽答案] C,E

80.根據(jù)《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案管理辦法》，建設(shè)單位辦理工程竣工驗(yàn)收備案應(yīng)當(dāng)提交的文件包括()

A.規(guī)劃、環(huán)保等部門出具的許可文件或者準(zhǔn)許使用文件

B.建筑工程施工許可證

C.工程竣工驗(yàn)收報(bào)告

D.施工企業(yè)簽署的工程質(zhì)量保修書

E.工程竣工驗(yàn)收備案表

[希賽答案] C,D,E